Неустойка за просрочку оплаты по договору подряда взыскана в полном объеме.

ООО «Инжкомп» заявило иск в арбитражный суд к ЗАО «Мост» о взыскании пени по договору субподряда в связи с тем, что ЗАО просрочило обязательства по оплате разработки проектной документации для строительства моста. Договором по разработке проектно-сметной документации предусмотрена неустойка в размере 0.03 % от стоимости заказа, которую заказчик должен уплатить подрядчику за каждый день просрочки, в том случае, если будут нарушены сроки выполнения работ. ЗАО «Мост» просрочило выплату денежных средств почти на десять месяцев, мотивируя тем, что основной заказчик не перечислил ЗАО деньги.

Согласно ст. 706 Гражданского Кодекса РФ и Постановлением ВАС РФ о судебной практике по делам о строительном подряде, отсутствие денежных средств у генерального подрядчика в связи с задержкой выплат по основному договору не является основанием для отказа в платеже субподрядчику.

После продолжительных безрезультатных переговоров ООО «Инжкомп» приняло решение взыскать денежные средства в судебном порядке.

Предварительно ООО «Инжкомп» была направлена претензия с требованием выплатить неустойку добровольно. Претензия осталась без ответа и удовлетворения.

В силу положений Гражданского Кодекса РФ по договору подряда подрядчик (ООО «Инжкомп») должен исполнить по заданию заказчика (ЗАО «Мост») определенную работу и сдать ее результат в срок, предусмотренный договором, а заказчик оплатить выполненную работу. В силу статьи 310 Гражданского Кодекса РФ односторонний отказ от исполнения договора не допускается. Адвокат ООО «Инжкомп» предоставил мотивированный расчет пени, на основании которого арбитражный суд удовлетворил его требования в полном объеме. Ходатайство ответчика о снижении неустойки, как несоразмерной цене договора, суд отклонил.

Суд удовлетворил также ходатайство представителя истца о взыскании с ЗАО «Мост» суммы расходов, потраченных истцом на оплату услуг адвоката в арбитражном суде и государственной пошлины.

Ваше имя

Номер телефона

Ваша электронная почта

Ваше сообщение
Москва, ул. Знаменка, д. 13
+7 903 260-33-02
Офис работает: ПН-ПТ с 10:00 до 19:00